Договор такелажных работ образец

Договор подряда на выполнение такелажных работ с физическим лицом образец

Договор такелажных работ образец

Заказчик обязан в с участием Исполнителя осмотреть и принять результат выполненной работы, подписав акт приемки-передачи. Все недостатки выполненной работы, выявленные в момент приемки, должны быть оговорены в названном акте. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1.

За невыполнение либо ненадлежащее выполнение своих обязательств Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации. 5.2. Сторона не несет ответственности за нарушение условий договора, если такое нарушение произошло не по ее вине. 5.3.

Исполнитель несет полную ответственность за порчу и (либо) утерю имущества Заказчика, которая имела место по вине Исполнителя.

В случае нанесения ущерба либо утери имущества Заказчика Исполнитель обязуется возместить Заказчику полную стоимость имущества, указанную в товаросопроводительных документах. 5.4.

Исполнитель в процессе выполнения работ (оказания услуг) обязан ознакомиться и придерживаться норм охраны труда, противопожарных, санитарных и других норм, указанных в Приложении №1 к данному договору, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 2. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ (УСЛУГ) 2.1. Исполнитель обязуется выполнить следующие работы (оказать услуги): 2.1.1.
. 3.

Важно

СТОИМОСТЬ РАБОТ (УСЛУГ) ИСПОЛНИТЕЛЯ. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 3.1.

Стоимость работ (услуг) Исполнителя установлена по договоренности Сторон исходя из объема запланированных работ (услуг) на протяжении срока действия настоящего договора и включает налоговые и другие (если это предусмотрено законодательством Российской Федерации) обязательства Исполнителя с дохода в рамках настоящего договора и согласно Договору составляет рублей.

3.2.

Договор подряда с физическим лицом

По этому договору подрядчик должен произвести строительные работы (например, построить объект), а заказчик – создать подрядчику необходимые условия, принять и оплатить его работу. Сфера применения договора строительного подряда весьма широка и распространяется на все виды строительных работ.

В ее круг входят:

  • работы по строительству объекта (здания, предприятия, иного сооружения);
  • работы по реконструкции объекта;
  • работы по капитальному ремонту объекта;
  • монтажные работы;
  • пусконаладочные работы;
  • иные строительные работы, непосредственно связанные с возведением объекта.

Договор подряда (общий)

По трудовому договору работник осуществляет трудовую функцию, выполняя работу по своей специальности, подчиняясь трудовому распорядку, работодатель платит работнику заработную плату, обеспечивает условия труда.

Техническая документация и смета Обязанностью подрядчика по договору является произведение оговоренных договором строительных работ.
Строительные работы ведутся на основании технической документации (далее ТД) и сметы.

В ТД определяются:

  • объем работ;
  • содержание работ;
  • требования к работам.

В смете детализируется стоимость работ.
Договором определяется, какая из сторон и когда должна предоставить ТД. Отсутствие утвержденной ТД не является основанием признания договора строительного подряда незаключенным, если содержание работ определено непосредственно в договоре (п.
5 информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51).

Договор на такелажные работы

Исполнитель самостоятельно определяет количество и состав исполнителей. 2.3. Исполнитель оказывает работы по настоящему Договору своими силами или от своего имени путем привлечения третьих лиц.
3.

Внимание

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 3.1. Заказчик обязуется: 3.1.1. Обеспечить Исполнителю по его требованию необходимые условия для выполнения работ.

3.1.2.

Уведомлять Исполнителя о начале выполнения работ за сутки. 3.1.3. Оказывать Исполнителю содействие в выполнении работы.

3.1.4. Заказчик обязан осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) с участием Исполнителя, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Исполнителю. 3.1.5.

Договор подряда на выполнение строительных работ — образец

Устранение выявленных недостатков Заказчик при выявлении недостатков строительства имеет право требовать от подрядчика:

  • бесплатного их устранения в разумный срок;
  • соразмерного снижения цены работ;
  • оплаты затрат на их устранение, если такое право дано ему договором.

Заказчик может также отказаться от договора и потребовать выплаты убытков, если недостатки не были исправлены подрядчиком в разумный срок либо являются неустранимыми и существенными. Подрядчик имеет право вместо устранения дефектов сделать бесплатно работы заново с уплатой заказчику убытков от просрочки, при этом заказчик должен вернуть результат работ подрядчику, если это возможно.

Договор подряда на выполнение такелажных работ

Контроль заказчика за проведением работ Заказчик, в соответствии со ст. 748 ГК, имеет право (не мешая оперативно-хозяйственной деятельности подрядчика):

  • контролировать ход работ и соблюдение их графика;
  • контролировать качество предоставленных подрядчиком материалов и правильность их использования;
  • заключить договор с инженером (инженерной организацией) и делегировать ему свои права по контролю и надзору за строительными работами.

Подрядчик не вправе отклоняться от проекта: обнаруживший такое отклонение заказчик обязан сообщить о нарушениях в объекте подрядчику. Не отправивший в такой ситуации уведомление подрядчику заказчик не вправе ссылаться на указанные нарушения.

Подрядчик должен выполнять указания заказчика, если они не противоречат закону и договору и не являются вторжением в его оперативную деятельность. В отношении объектов капитального строительства, согласно п. 2 ст. 53 ГК РФ, на заказчика возложена обязанность осуществлять строительный контроль.

Функции строительного контроля конкретизированы в постановлении Правительства РФ «О порядке проведения строительного контроля» от 21.06.2010 № 48.

Сдача и приемка работ Заказчик, получив уведомление подрядчика об окончании работ (полностью или промежуточного этапа, если это определено договором), должен немедленно приступить к приемке работ. Приемка проводится за счет заказчика (иное может быть установлено договором).

В случаях, определенных законом, в данной процедуре также участвуют представители государственной (или муниципальной) власти. Приемка строительных работ оформляется актом и подписывается обеими сторонами.

Красый путь, Еврейской автономной области, именуемый в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее письменное соглашение, а именно договор подряда (далее – «Договор») о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.

Подрядчик по техническому заданию Заказчика обязуется выполнить работы по комплексному допанализу и маркетинговым исследованиям рынка сталепроката в России за период 2005-2013 годы (далее – «Работа»), а Заказчик принимает на себя обязательства принять по факту результаты Работы и оплатить Гропскому Ж.Ф. установленную настоящим договором цену. 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.

1. Цена предусмотренных настоящим соглашением Работ составляет 112500 (сто двеннадцать тысяч пятьсот) рублей. Цена является не подлежит изменению в течение всего времени действия настоящего договора подряда. 2.2.

В случае расхождения отдельных положений настоящего договора с действующим законодательством Российской Федерации договор в целом сохраняет свою силу, а Стороны будут стремиться найти решение, не противоречащее законодательству и наиболее полно по смыслу и экономически соответствующее недействительному положению договора. 9.3.

Все дополнения и изменения к данному договору являются его неотъемлемой частью и действительны лишь в том случае, если они письменно оформлены и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 9.4. Ни одна из Сторон не в праве передавать свои права и обязательства по договору третьему лицу без письменного согласия другой Стороны. 9.5.

При наступлении обстоятельств, указанных в п. 9.1, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору. 9.3.

Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 9.2, то она обязана возместить второй Стороне понесенные ею убытки. 9.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п.

9.1, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 9.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п.

Источник: http://oko-dtp.ru/dogovor-podryada-na-vypolnenie-takelazhnyh-rabot-s-fizicheskim-litsom-obrazets/

Особенности такелажных работ и составление договора

Договор такелажных работ образец

Такелажные работы — один из этапов перевозки крупногабаритных грузов. Они отличаются от обычных погрузочно-разгрузочных операций, поскольку здесь задействуются иные ресурсы. Это может быть как отдельная услуга, так и один из этапов перевозки.

Что относится к такелажным работам?

Это деятельность, которая проводится с целью перемещения разнообразных грузов посредством специального оборудования и механизмов (тросов, лебедок, подъемных кранов и др.).

Они востребованные в грузовых перевозках, когда речь идет о транспортировке тяжелых изделий, устройств, аппаратуры, строительных материалов и т. д., что не может перемещаться вручную. Такелажные работы востребованы не только на производстве, но и в повседневной жизни.

Они нужны для перемещения тяжелой мебели, музыкальных инструментов и других массивных предметов.

Такелажные и стропальные работы тесно связаны. Стропание — это захват грузов приспособлениями и устройствами. Стропальщиком называют рабочего узкой направленности, который обвязывает и закрепляет перемещаемые предметы.

В этой деятельности прибегают и к человеческому труду. Эта профессия называется «такелажник». К нему предъявляется ряд требований: возраст не менее 18 лет, удовлетворительное состояние здоровья по результатам медицинского осмотра, прохождение программы по обучению безопасным приемам ведения таких работ.

При регистрации в фискальных органах предприятия, оказывающего услуги по такелажным работам, используют код ОКВЭД 63.11 «Транспортная обработка грузов». Он предусматривает погрузочно-разгрузочные работы независимо от вида транспорта, который используется для перевозки.

Виды такелажных работ

Строгой классификации, которая бы проводила четкое размежевание между видами работ, нет. Может применяться условное разделение по типу перемещаемых грузов. Это:

  • Бытовые (дачные, квартирные) переезды. Это один из самых несложныхвидов таких работ, для выполнения которых необходима простая техника и приспособления, несколько такелажников. отличительная черта — правильная организация процесса, минимизирующая вероятность порчи личного имущества клиента.
  • Офисные переезды. Перед рабочими стоит более труднаязадача, поскольку речь идет о витринах, стеллажах, сложных технических устройствах. В ряде случаев, чтобы выполнить такой заказ, потребуется спецтехника. Количество такелажников зависит от объема работ.
  • Перемещение оборудования. В этом случае перемещают тяжелые или больших габаритов грузы. К ним относятся промышленные установки — станки, машины, линии, высокотехнологичное оборудование — банковское, полиграфическое, серверное и др. Это один из самых трудоемких видов такелажных работ. Часто в бригаду необходимо включать людей, которые знакомы с правилами эксплуатации и перевозки таких устройств, задействуют специальную технику большой грузоподъемности.
  • Такелаж сыпучих и жидких грузов. Перемещение жидкостей особенно ответственно, поскольку пролившиеся грузы невозможно собрать. К тому же, они могут быть опасными для окружающей среды.

Условно такелажные работы делят на простые, средней и высокой степени сложности.

Этапы проведения

Такелажные работы осуществляются в несколько этапов.

Подготовка пространства

До начала перемещения грузов бригада замеряет помещения, дверные и оконные проемы. На основании этих данных разрабатывают траекторию движения. Маршрут рабочих и механизмов при этом должен пролегать по устойчивым площадкам как внутри здания, так и за его пределами.

Если дверные и оконные проемы слишком узкие, их расширяют. Для реализации задачи иногда требуется нарушить целостность полового покрытия, стен, других конструктивных элементов здания.

При работе с тяжелыми грузами требуется оборудование специальных площадок. Если груз после перевозки утилизируют, то его могут предварительно разрезать на куски.

Технику, на которой планируют работать и в дальнейшем, разбирают на части, демонтируют.

Погрузка

Погрузка проводится с использованием спецтехники и людского труда. Механизмы и приспособления должны быть в исправном состоянии. От персонала требуют слаженных действий, без отвлечения на посторонние дела. Из зоны погрузки удаляют всех посторонних лиц. При строповке некоторых изделий (например, блоковых секций в строительстве) пользуются схемами, созданными КБ завода-производителя.

Перевозка

Компании, которые оказывают услуги по такелажным работам, часто предоставляют услуги по транспортировке имущества к месту назначения и даже монтажу оборудования, подготовке его к эксплуатации.

Предмет договора

Здесь описываются в целом операции, которые определяют тип и характер условий соглашения. Статья может содержать такие пункты:

  • выполнение такелажно-погрузочных работ;
  • демонтаж;
  • упаковка груза;
  • предоставление автотранспорта;
  • погрузка упакованного имущества;
  • разгрузка по прибытии в место назначения и др.

Предмет перевозки

В этой статье перечисляют грузы, которые подлежат транспортировке. Имущество вписывают непосредственно в текст договора или в заявке к нему. Указывают также месторасположения груза, а при необходимости транспортировки и разгрузки в конечном пункте — оба адреса. Стороны фиксируют сроки выполнения работ.

Права и обязанности

В обязанности заказчика может входить:

  • предоставление исполнителю документации (информации), относительно веса, размеров и других особенностей груза, который подлежит перевозке после такелажных работ;
  • обеспечение доступа оборудования к месту нахождения груза;
  • оплата полученных услуг.

Обязанности подрядчика:

  • приступить к выполнению своей части соглашения в оговоренныесроки;
  • выполнять указания заказчика;
  • использовать для этого необходимую технику, которая имеет соответствующие допуски и находится в исправномсостоянии;
  • при необходимости — обеспечить доступ заказчику к объекту, предоставить план и описание процесса;
  • застраховать груз (если речь идет о дорогостоящих изделиях);
  • сразу ставить в известность заказчика об изменении в ходе работ.

Исполнителю предоставляется право привлекать к выполнению условий договора третьих лиц. При этом он несет ответственность за качество, как если бы выполнял все операции самостоятельно.

Цена договора и порядок проведения расчетов

В этом разделе указывают стоимость предоставления услуги. Эта сумма включает все расходы по организации, использованию оборудования, транспортировке груза и т. д. Стороны могут предусмотреть предоплату, сроки внесения платежей. Для расчетов стоимости такелажных работ используют ЕНИР.

Ответственность сторон

Чтобы заказчик был заинтересован в своевременном внесении оплаты за полученные услуги, исполнитель может предусмотреть пеню за сутки просрочки. Со своей стороны, он вправе ввести штрафные санкции по отношению к контрагенту за просрочку в проведении работ.

Заказчику предоставляется право расторгнуть договор в любой момент до окончания действия соглашения. Но при этом он обязан возместить исполнителю понесенные к этому моменту затраты.

Срок действия договора

В разделе указывают, с какого момента вступает в силу договор и до какого момента действует (обычно — до подписания сторонами акта приема-передачи, который является неотъемлемой частью документа).

Порядок сдачи работ

Согласно договору, после выполнения своих обязательств исполнитель уведомляет об этом клиента. Последний проводит осмотр и подписывает акт приема-передачи работ.

Порядок разрешения споров

Разделом устанавливается, что споры и разногласия, возникшие при исполнении условий договора, разрешаются в ходе переговоров. Если согласие не достигнуто, стороны обращаются в Арбитражный суд.

Заключительные положения

Дополнения к договору вступают в силу только после оформления в письменном виде и подписания обеими сторонами или их уполномоченными лицами. Документ издается в двух экземплярах, за каждым признается одинаковая юридическая сила.

Адреса и банковские реквизиты

Стороны оставляют в договоре свои юридические адреса или место проживания, указывают другие данные — расчетный счет в банке, БИК, адреса электронной почты, ИНН, КПП, иные необходимые сведения. Заказчик и исполнитель скрепляют документ подписью и печатью.

Скачать типовой договор на предоставление услуг по такелажным работам можно здесь.

Оформление договора на такелажные и стропальные работы — то, что защищает интересы клиента и обслуживающей фирмы.

Источник: https://svezem.ru/article/osobennosti-takelazhnyh-rabot-i-sostavlenie-dogovora/

Договор на такелажные работы образец

Договор такелажных работ образец

Такелажные работы — один из этапов перевозки крупногабаритных грузов. Они отличаются от обычных погрузочно-разгрузочных операций, поскольку здесь задействуются иные ресурсы.

Это может быть как отдельная услуга, так и один из этапов перевозки. Это деятельность, которая проводится с целью перемещения разнообразных грузов посредством специального оборудования и механизмов (тросов, лебедок, подъемных кранов и др.). Они востребованные в грузовых перевозках, когда речь идет о транспортировке тяжелых изделий, устройств, аппаратуры, строительных материалов и т.

д., что не может перемещаться вручную. Такелажные работы востребованы не только на производстве, но и в повседневной жизни.

В этой деятельности прибегают и к человеческому труду.

Шаблон договора

При поддержке правительства Москвы +7 (495) 765-10-10 / Договор на такелажные работы Транспортируемое оборудование в большинстве случаев имеет достаточно большую ценность. Мы предлагаем заключить договор разгрузки, который позволяет застраховать интересы и ответственность обеих сторон.

Все принятые обязательства мы выполняем честно и несем материальную ответственность за вверенное нам имущество.

Внесены в документ также тарифы на предлагаемые услуги, действия в случае форс-мажорных обстоятельств и другие важные нюансы. Договор разгрузки – условия

Договор на выполнение такелажных работ

Тематика документа: Файл текстовой версии: 12,5 кб Сохранить документ: г.

_____________ «___»__________ ____ г. ________________________________, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», (наименование или Ф.И.О.) в лице __________________________________________, действующ__ на основании (должность, Ф.И.О.

) _______________________________________________________, с одной стороны, и (Устава, положения, доверенности или паспорта) _______________________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», (наименование или Ф.И.О.) в лице _________________________________________, действующ___ на основании (должность, Ф.И.О.

) ________________________________________________________, с другой стороны, (Устава, положения, доверенности или паспорта) заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.1.

По настоящему Договору Исполнитель обязуется выполнить по поручению Заказчика такелажные работы _______________________________, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и уплатить обусловленную Договором цену. 1.2.

Договор такелажных работ образец

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется выполнить по поручению Заказчика такелажные работы _______________________________, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и уплатить обусловленную Договором цену.

1.2. Все работы проводятся с использованием инструмента и оборудования Исполнителя. 2.1. Исполнитель приступает к выполнению работ по согласованию с Заказчиком и проводит работы в оговоренные сроки (п.

5.1). 2.2. Исполнитель самостоятельно определяет количество и состав исполнителей.

2.3. Исполнитель оказывает работы по настоящему Договору своими силами или от своего имени путем привлечения третьих лиц.

3.4.

Договор образец на такелажные работы на объекте образец

— — Исполнение Сторонами своих обязательств подтверждается подписанием двухстороннего Акта сдачи-приемки работ (Приложение N 1).

8.3. Исполнитель несет ответственность за нарушение как начального так и конечного сроков выполнения работы. 8.4. При проведении работ Исполнитель несет материальную ответственность за сохранность имущества Заказчика.

8.5. freejoomlatemp.ru русские темы Важно WordPress !!!

Скачать договор на услуги такелажа в формате Microsoft Word (.doc) Договор № на оказание услуг г.

Примерная форма договора на выполнение такелажных работ (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

Договор на выполнение такелажных работ г.

[место заключения договора] [дата заключения договора] [Полное наименование исполнителя], в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и [полное наименование заказчика], в лице [должность, Ф.

И. О.], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.

Предмет договора 1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заявке Заказчика выполнить работы по погрузке и выгрузке, а также перевозке негабаритных грузов (такелажные работы), а Заказчик обязуется оплатить эти работы. 1.2. Такелажные работы выполняются иждивением Исполнителя с использованием его спецтехники, оборудования и прочих специальных приспособлений.

Договор на выполнение такелажных работ

Договор такелажных работ образец
г. _____________ “___”__________ ____ г. ________________________________, именуем__ в дальнейшем “Исполнитель”, (наименование или Ф.И.О.)в лице __________________________________________, действующ__ на основании (должность, Ф.И.О.

)_______________________________________________________, с одной стороны, и (Устава, положения, доверенности или паспорта)_______________________________________, именуем__ в дальнейшем “Заказчик”, (наименование или Ф.И.О.)в лице _________________________________________, действующ___ на основании (должность, Ф.И.О.

)________________________________________________________, с другой стороны, (Устава, положения, доверенности или паспорта)заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1.

По настоящему Договору Исполнитель обязуется выполнить по поручению Заказчика такелажные работы _______________________________, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и уплатить обусловленную Договором цену.

1.2. Все работы проводятся с использованием инструмента и оборудования Исполнителя.

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Исполнитель приступает к выполнению работ по согласованию с Заказчиком и проводит работы в оговоренные сроки (п. 5.1).

2.2. Исполнитель самостоятельно определяет количество и состав исполнителей.

2.3. Исполнитель оказывает работы по настоящему Договору своими силами или от своего имени путем привлечения третьих лиц.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. Заказчик обязуется обеспечить Исполнителю по его требованию необходимые условия для выполнения работ.

3.2. Заказчик обязуется уведомлять Исполнителя о начале выполнения работ за сутки.

3.3. Исполнитель обязуется своевременно и качественно выполнить работы.

3.4. Исполнитель обязан учитывать все указания Заказчика по поводу выполнения работ.

3.5. Исполнитель обязан информировать Заказчика в том случае, если соблюдение им указаний Заказчика грозит годности или прочности переносимого имущества.

3.6. При проведении работ Исполнитель несет материальную ответственность за сохранность имущества Заказчика.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость работ Исполнителя по настоящему Договору составляет _____ (__________) рублей.

4.2. Оплата стоимости работ, указанных в п. 1.1 настоящего Договора, производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.3. Заказчик производит оплату согласно выставленному Исполнителем счету и предоставленному Акту сдачи-приемки работ (Приложение N 1).

5. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Начальный срок выполнения работ – “___”__________ ____ г. Конечный срок выполнения работ – “___”__________ ____ г.

5.2. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость корректировки сроков выполнения работ, то такие изменения должны оформляться дополнительными соглашениями к настоящему Договору по согласованию Сторон.

6. КОНТРОЛЬ ЗАКАЗЧИКА ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Исполнитель обязуется информировать Заказчика о ходе выполнения работ.

6.2. Заказчик имеет право беспрепятственной проверки хода и качества выполняемых работ.

7. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

7.1. Исполнение Сторонами своих обязательств подтверждается подписанием двухстороннего Акта сдачи-приемки работ (Приложение N 1).

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

9.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 9.1, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

9.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 9.2, то она обязана возместить второй Стороне понесенные ею убытки.

9.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 9.1, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

9.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 9.1, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров.

10.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Договор действует до полного исполнения Сторонами указанных обязательств.

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменном виде за подписью руководителей Сторон или их доверенных лиц. Подписи Сторон должны быть скреплены печатями.

11.3. Любые уведомления и сообщения направляются в письменной форме. Запросы, поручения, уведомления и сообщения считаются исполненными надлежащим образом, если они направлены заказным письмом, по телеграфу, телефаксу, электронной почте или доставлены лично или курьером по адресам Сторон с соответствующим подтверждением о принятии уведомления и/или сообщения.

11.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: _____________________________________________________________ (наименование)адрес: ___________________________________________________________________,банковские реквизиты: ____________________________________________________,адрес электронной почты: _________________________________, почтовый адрес:________________________________________________________, телефонные номерадля отправления сообщений факсимильной связи: ____________________________. Исполнитель: __________________________________________________________ (наименование)адрес: ___________________________________________________________________,банковские реквизиты: ____________________________________________________,адрес электронной почты: _________________________________, почтовый адрес:________________________________________________________, телефонные номерадля отправления сообщений факсимильной связи: ____________________________. Приложение: 1. Акт сдачи-приемки работ (Приложение N 1). ПОДПИСИ СТОРОН: От Заказчика: От Исполнителя: ________________/_____________ ________________/_____________ Ф.И.О. (подпись) Ф.И.О. (подпись) М.П. М.П.

Источник: https://vse-documenty.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82

Договор образец на такелажные работы на объекте образец

Договор такелажных работ образец

Исполнение Сторонами своих обязательств подтверждается подписанием двухстороннего Акта сдачи-приемки работ (Приложение N 1). 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 8.2.

Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им инструментов и оборудования, а также за предоставление инструментов и оборудования, обремененных правами третьих лиц. 8.3. Исполнитель несет ответственность за нарушение как начального так и конечного сроков выполнения работы. 8.4.

При проведении работ Исполнитель несет материальную ответственность за сохранность имущества Заказчика. 8.5.

freejoomlatemp.ru русские темы

Важно

WordPress !!! Скачать договор на услуги такелажа в формате Microsoft Word (.doc) Договор № на оказание услуг г. Москва « » 2017 года ООО ТЭК «СкорТранс» в лице Генерального директора Машинец А.Ю.

, действующего на основании Устава, далее именуемое «Исполнитель», с одной стороны, и далее именуемое «Заказчик», в лице , действующей на основании , с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.

Предмет договора. 1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги по погрузочно-разгрузочным работам имущества Заказчика, а Заказчик принять и оплатить эти услуги в течение всего срока действия Договора 1.2. Услуги включают в себя: 1.2.1.Погрузочно-разгрузочные работы, перемещение; 1.2.2. Разборка/сборка/ упаковка/распаковка; 1.2.3. Такелажные работы выполняются иждивением Исполнителя с использованием его спецтехники, оборудования и прочих специальных приспособлений. Техника подается на место, указанное заказчиком при формировании заявки на проведение такелажных работ. 1.3. Срок выполнения работ — [вписать нужное]. 2. Обязанности Сторон 2.1. В обязанности Исполнителя входят: 2.1.1. Подготовительные работы.

Внимание

Включают в себя: — подготовку места погрузки; — подачу оборудования; — демонтаж оборудования (при необходимости). 2.1.2. Погрузочные работы. 2.1.3. Перевозка грузов специализированной техникой, предназначенной специально для негабаритных перевозок.

2.1.4.

Выгрузка оборудования с применением специальных приспособлений. 2.2. Заказчик обязан принять и оплатить такелажные работы.

3. Ответственность Исполнителя 3.1. При выполнении такелажных работ Исполнитель берет на себя ответственность за перевозимый груз. 3.2.
Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения обязательств Сторонами. 5.2.

Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов на момент расторжения Договора.
5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков. 5.4.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, — по одному для каждой из Сторон.
5.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством. 6.

Реквизиты и подписи Сторон Исполнитель Заказчик [вписать нужное] [вписать нужное] Исполнитель[вписать нужное] Заказчик [вписать нужное] М. П. М.

Портал Закона
Добавить комментарий